РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
В Разделе 2. «Информационная карта электронного аукциона» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. «Общие условия проведения электронного аукциона».
| №
п/п
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
| | 1.
| Заказчик
(контактная информация)
| Наименование:государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Волгоградская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 5»;
Место нахождения:400051, г. Волгоград, пр. им. Столетова, д. 16;
Почтовый адрес:400051, г. Волгоград, пр. им. Столетова, д. 16;
Адрес электронной почты:[email protected];
Номер контактного телефона:8 (8442) 62-67-17;
Ответственное должностное лицо заказчика:Калинина Татьяна Владимировна
| | 2.
| Контрактная служба, контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта
| Контрактный управляющий - Балашова Ольга Геннадьевна, телефон: 8 (8442) 62-67-17, в соответствии с приказом № 140 от 28.03.2014.
| | 3.
| Уполномоченный орган (контактная информация)
| комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области;
Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, 15;
Адрес электронной почты: [email protected];
Факс: 8 (8442) 35-36-36;
Контактное лицо по организационным вопросам проведения процедуры аукциона:
Малахова Марина Михайловна, телефон: 8 (8442) 35-36-40; Бабкина Юлия Александровна, телефон: 8 (8442) 35-36-50.
| | 4.
| Адрес электронной площадки в сети Интернет
| www.etp-micex.ru (обновленная версия портала www1.etp-micex.ru)
| | 5.
| Наименование объекта закупки
| Выполнение работ по капитальному ремонту (усиление конструкций) здания столовой ГКС(к)ОУ «Волгоградская СКОШИ № 5»
| | 6.
| Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД) ОК 034-2007
| 45.21.15.160 - Работы общестроительные по ремонту прочих зданий
| | 7.
| Ограничение участия в электронном аукционе
| Установлено
| | 8.
| Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
| Предоставляются. Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
| | 9.
| Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
| Не предоставляются
| | 10.
| Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов
| Не предоставляются
| | 11.
| Источник финансирования
Коды КБК
| Средства областного бюджета
813 0702 1110059 243 225
| | 12.
| Начальная
(максимальная) цена контракта
| 4 287 045,02 рублей
| | 13.
| Цена единицы работы или услуги
| Не установлена
| | 14.
| Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию
| Не установлена
| | 15.
| Форма, сроки и порядок оплаты работ
| Заказчик осуществляет оплату стоимости выполненных Работ, указанной в п. 2.1. контракта, после полного исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего контракта, безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. 13 контракта, по мере поступления денежных средств из областного бюджета, но не позднее 30 дней с даты подписания документов о приемке работ: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (утвержденных Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100), оформленных в установленном порядке.
| | 16.
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с положениями ст.22 Федерального закона 44-ФЗ
| Приложение № 1 к документации об электронном аукционе.
| | 17.
| Порядок
формирования цены контракта
| Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.
| | 18.
| Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком
| Российский рубль.
| | 19.
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта
| Не применяется, так как оплата по контракту производится в российских рублях.
| | 20.
| Место выполнения работ; сроки выполнения работ
| Место выполнения работ: г. Волгоград, пр. Столетова, д. 16.
Сроки выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения контракта, в соответствии с графиком выполнения работ.
| | 21.
| Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ
| Допускается
| | 22.
| Возможность увеличения количества поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ
| Не допускается
| | 23.
| Требования
к участникам электронного аукциона
| 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющихся объектом закупки:
- наличие действующего свидетельства о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») в том числе:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство;
2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе;
4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;
5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица.
8) отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
| | 24.
| Дополнительные требования
к участникам электронного аукциона
| Не установлены.
| | 25.
| Документы,
входящие в состав заявки на участие в электронном
аукционе
| Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:
1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:
а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в Таблицах № 5-8 Раздела 3. документации содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в Таблицах № 5-8 Раздела 3. документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в Таблицах № 5-8 Раздела 3. документации, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Таблицах № 5-8 Раздела 3. документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющихся объектом закупки:
- копия действующего свидетельства о допуске к видам работ,выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») в том числе:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство
(стоимость по одному договору должна соответствовать требованиям части 1.1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3) Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 2 - 6 пункта 23. настоящего Раздела;
4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) Декларация участника электронного аукциона о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
| | 26.
| Дата и время начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
| «07» августа 2015 г. с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе.
| | 27.
| Дата и время
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
| 10-00 «26» августа 2015 г.
| | 28.
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
| «28» августа 2015 г.
| | 29.
| Дата проведения электронного
аукциона
| «31» августа 2015 г.
Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
| | 30.
| Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе
| Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений - «07» августа 2015 г.
Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений - «24» августа 2015 г.
| | 31.
| Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 2 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 85 740,90 рублей.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки: в соответствии с п.4.2. Раздела 1. документации.
| | 32.,
| Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения
| Размер обеспечения исполнения контракта: 20 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 857 409,00 рублей.
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: в соответствии с пп.6.3., 6.4. Раздела 1. документации.
В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:
ГКС(к)ОУ «Волгоградская СКОШИ №5»
ИНН 3448022235
КПП 344801001 УФК по Волгоградской области
(ГКС(к)ОУ «Волгоградская СКОШИ №5», л/сч 05292000300)
р/сч 40302810800003000539
Отделение Волгоград г. Волгоград,
БИК 041806001
в строке «Назначение» указать: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту (усиление конструкций) здания столовой ГКС(к)ОУ «Волгоградская СКОШИ № 5».
| | 33.
| Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона
| В случае, если предложенная участником электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта применяются антидемпинговые меры в соответствии с пунктом 6.5. Раздела 1.
| | 34.
| Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
| Не установлены
| | 35.
| Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
| Не предоставляются
|
Приложение №1 к Разделу 2.
«Информационная карта электронного аукциона»
Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...
|
Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...
|
Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...
|
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
|
Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...
Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...
ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...
|
|
Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...
Виды и жанры театрализованных представлений
Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...
Что происходит при встрече с близнецовым пламенем
Если встреча с родственной душой может произойти достаточно спокойно – то встреча с близнецовым пламенем всегда подобна вспышке...
|
|
