Санкт-Петербург. « строительство пешеходной сигнализации на станции СПБ

Договорная работа

 

 

 

Курсовая работа

 

 

 

 

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 555

 

по объекту:

 

«строительство пешеходной сигнализации на станции СПБ. Товарный Витебский»

 

 

г. Санкт-Петербург 2013 г.

 

Закрытое акционерное общество «Специализированное строительно-монтажное управление № 399 (ЗАО «ССМУ № 399»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны в лице Генерального директора Акентьева Владимира Яновича, действующего на основании устава и Общество с ограниченной ответственностью «Ориент» именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» с другой стороны, в лице Генерального директора Сеновой Галины Алексеевны, действующего на основании устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора.

 

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту «строительство пешеходной сигнализации на станции СПБ. Товарный Витебский»

Субподрядчик обязан выполнить порученные ему работы собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, предварительно согласованных с Подрядчиком, в соответствии условиями настоящего договора и утвержденной проектно-сметной документацией.

1.2. Субподрядчик обязуется завершить выполнение порученных ему работ в срок и с надлежащим качеством, и сдать их Подрядчику в установленном порядке.

1.3. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым Работам должны соответствовать Градостроительному Кодексу, нормативно-правовым документам Ростехнадзора, иным нормативно-правовым документам Российской Федерации, ведомственным документам и распоряжениям ОАО «РЖД».

Статья 2. Стоимость работ по договору.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору в текущих ценах определяется расчетом на основании показателей сметных расчетов с учетом утвержденных ОАО «РЖД» договорных индексов пересчета базисных цен в текущие, с учетом коэффициента снижения к уровню цен, определенных согласно ПСД и оформляется в виде «Ведомости договорной цены» - Приложение к дополнительному соглашению к настоящему Договору.

Расчет стоимости работ производится с учетом понижающего коэффициента 0,9 к утвержденной сметной стоимости в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» № 1910р от 02.09.2011 г.

Коэффициент снижения договорной цены принимается равным.

2.2. Изменения и дополнения в объемах и стоимости работ, вызванные корректировкой, дополнением или выпуском новой проектно-сметной документации, оформляются дополнительными соглашениями.

2.3. Превышение Субподрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные Дополнительными соглашениями сторон к настоящему договору, оплачиваются Субподрядчиком за свой счет.

2.4.Выполняемые по настоящему Договору работы оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования в соответствии с утверждаемой ежегодно Инвестиционной программой ОАО «РЖД».

2.5. В случае изменения Заказчиком (ОАО «РЖД») лимита финансирования указанная цена договора корректируется, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение.

При прекращении финансирования настоящий договор подлежит расторжению в срок, указанный Подрядчиком. В этом случае выполненные Субподрядчиком работы передаются по актам передачи и стороны производят сверку расчетов.

 

Статья 3. Порядок сдачи-приемки работ и расчетов.

 

3.1. Расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно в следующем порядке:

3.1.1. Субподрядчик до 10 числа текущего месяца в случае необходимости письменно извещает Подрядчика о корректировке запланированных к выполнению в текущем месяце объемов работ. Корректировка месячных объемов работ производится только по согласованию сторон.

3.1.2. Субподрядчик до 22 числа каждого месяца предъявляет на рассмотрение Подрядчику подписанные инспектором технического надзора Заказчика акты сдачи-приемки фактически выполненных работ (Форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (Форма № КС-3), акты смонтированного оборудования, а также документы, подтверждающие фактические размеры прочих затрат и смету на временные здания и сооружения, утвержденную Заказчиком (ДКСС ОАО «РЖД»). В реестре пересчета стоимости работ из базовых цен в текущие учитывается понижающий коэффициент, а также стоимость работ с учетом понижающего коэффициента отражается и в форме КС-3.

3.1.3. Подрядчик в течение 5 дней подписывает представленные документы (форма № КС-2 и форма № КС-3) или в этот же срок дает мотивированный отказ в их подписании с перечнем замечаний и указанием сроков их устранения.

Устранение замечаний Подрядчика Субподрядчик обязан производить без дополнительной оплаты и в рамках сроков, обеспечивающих выполнение Календарного графика производства работ.

3.1.4. Оплата работ производится в течение 40 дней с даты получения от подрядчика полного комплекта документов (в т.ч. счет, счет-фактура, акт приемки выполненных работ, комплекта исполнительной документации и другие документы, предусмотренные договором, подтверждающие выполнение и приемку работ в установленном порядке.

3.1.5. Оплата выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ производится до 95% от стоимости выполненных работ. Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных работ производится Подрядчиком в течение 30 календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию, являющегося предметом настоящего договора, и устранения Субподрядчиком выявленных комиссией недостатков выполненных работ.

3.2. После оформления акта сдачи-приемки работ (этапа работ) Субподрядчик не освобождается от исполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались не выполненными или выполнены ненадлежащим образом. В этом случае к акту сдачи-приемки прилагается подписанный сторонами перечень недоделок, которые Субподрядчик обязан исправить в течение 5 дней.

3.3. Стороны определили, что наличие подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (этапов работ) (унифицированная форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) не лишает Подрядчика права предъявлять Субподрядчику претензии по объему, качеству и стоимости работ, при подтверждении такого несоответствия.

3.4. Затраты на подвижной и разъездной характер работ (ЦУКС М-20/2003 от 27.07.06.) возмещаются Субподрядчику, при условии предоставления согласованных Заказчиком подтверждающих документов, но не более 3,74 %.

3.5. Затраты на строительство временных зданий и сооружений возмещаются Субподрядчику при документальном подтверждении данных затрат за соответствующий период и на соответствующий объем работ в пределах заложенного лимита средств.

Компенсация удорожания стоимости материалов и конструкций, заработной платы, стоимости машин и механизмов Субподрядчику не производится.

 

Статья 4. Сроки выполнения работ.

 

4.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору определяются в Календарном графике производства работ и оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Общий срок выполнения работ по настоящему договору составляет:

начало выполнения работ – дата подписания настоящего Договора

окончание выполнения работ – ноябрь 2013 г.

4.3. Дата окончания этапов (видов) работ, предусмотренная Календарным графиком производства работ, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

4.4. Датой фактического окончания работ на Объекте считается дата подписания Акта рабочей комиссии и устранения всех замечаний, а также предоставления справки о передаче исполнительной документации эксплуатационным службам ОАО «РЖД» (Заказчика).

4.5. При нарушении одной из Сторон обязательств, влияющих на срок окончания работ, «Календарный график производства работ» может быть пересмотрен по соглашению Сторон.

 

Статья 5. Права и обязанности сторон.

 

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Обеспечить Субподрядчику фронт производства работ в сроки согласно Календарному графику производства работ.

5.1.2. Передать Субподрядчику согласованную соответствующими органами и утвержденную Заказчиком к производству работ проектно-сметную документацию. В случае необходимости передать Субподрядчику разрешения на вырубку леса, снос строений и другие разрешительные документы.

5.1.3. Произвести приемку и оплату выполненных подрядчиком работ и их финансирование в порядке, установленном настоящим договором.

5.2. Права Подрядчика:

5.2.1. Подрядчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов, целевым использованием Субподрядчиком авансовых платежей, требовать предъявления и контролировать правильность и полноту ведения исполнительной документации, наличие сертификатов качества на материалы, паспортов на изделия и конструкции и т.д.

5.2.2. Подрядчик может поручить Субподрядчику выполнение работ, которые отсутствуют в перечне работ по настоящему договору, но, в связи с изменениями в проектно-сметной документации, добавляются или выполняются взамен согласованных объемов. Порядок принятия Субподрядчиком к исполнению настоящего пункта регламентируется заключением отдельного дополнительного соглашения с сохранением методики формирования стоимости работ, определенной при заключении настоящего договора.

В случае отказа Субподрядчика от выполнения дополнительных работ Подрядчик вправе привлечь другого подрядчика на дополнительные работы или на весь комплекс работ с расторжением настоящего договора.

 

5.3. Субподрядчик обязан:

5.3.1. Обеспечивать выполнение работ на объекте и оформление исполнительной документации в соответствии с требованиями настоящего Договора, действующего законодательства РФ в области строительства, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», нормативных актов и решений местных административных органов.

5.3.2. Выполнить все работы по настоящему договору в полном объеме и в соответствии с Календарным графиком производства работ, в соответствии с требованиями проекта, строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, положениями настоящего договора, включая работы, выполняемыми привлеченными им субподрядными организациями, и нести ответственность по договору.

5.3.3. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами, техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3.4. Незамедлительно письменно информировать Подрядчика обо всех обнаруженных ошибках в проектно-сметной документации и/или выяснившегося в ходе строительства несоответствия проектных решений условиям строительства.

5.3.5. Немедленно известить Подрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ или от реализации проектных решений;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.3.6. Письменно согласовать с Подрядчиком привлечение субподрядных организаций для выполнения специализированных работ.

Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за работы по настоящему договору, выполненные привлеченными Субподрядчиком субподрядными организациями.

5.3.7. Нести всю полноту ответственности за нарушения норм охраны труда и техники безопасности при производстве работ по настоящему договору, в том числе при проведении работ силами привлеченных субподрядных организаций.

- ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда при производстве работ несет руководитель субподрядной организации;

- обеспечить работников субподрядной организации сигнальными жилетами, указанными в п.7.2.3. Положения «О взаимодействии между ОАО «РЖД» и подрядными организациями в сфере охраны труда» от 17.08.09. № 1722р.

5.3.8. Обеспечить выполнение при производстве работ необходимых мероприятий по охране труда, техники безопасности, пожарной и электробезопасности и охране окружающей среды.

5.3.9. Самостоятельно обеспечивать объект материальными ресурсами, поставка которых согласовывается с Подрядчиком, за счет собственных средств. При этом использовать в работе только качественные, проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, оборудование и технику.

5.3.10. Обеспечивать высокое качество работ и применяемых материалов. По требованию Подрядчика и Заказчика предъявлять сертификаты на используемые материалы.

5.3.11. Оформить разрешительную документацию на производство работ.

5.3.12. Оформить согласно действующим нормам и правилам, ведомственным нормам исполнительную и техническую документацию на выполненные работы и передать ее Подрядчику не позднее сдачи Объекта в эксплуатацию либо по требованию Подрядчика в иной срок.

5.3.13. Проводить согласования с эксплуатирующими, разрешительными и надзирающими организациями и оформить соответствующую документацию.

5.3.14. При производстве работ на объектах ОАО «РЖД» Субподрядчик обязан руководствоваться Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным Первым вице-президентом ОАО «РЖД» В.Н.Морозовым 30.08.2013 года за № 1932р. Субподрядчик назначает приказом ответственного за организацию безопасности движения поездов. Копия приказа предоставляется Подрядчику в течение 3-х дней с момента заключения Договора.

Субподрядчик обязан немедленно сообщать в Диспетчерский центр ЦА ОАО «РЖДстрой» обо всех происшествиях, нарушающих организацию обеспечения безопасности движения поездов, сохранности действующих инженерных коммуникаций и электробезопасности работников при производстве строительных и строительно-монтажных работ.

5.3.15. Безвозмездно устранять в течение 5 дней все допущенные по его вине дефекты, выявленные в процессе выполнения работ. Выявленные дефекты в период гарантийного срока, который составляет 36 месяцев, устраняет в течение 10 дней с даты их обнаружения либо в иной согласованный сторонами срок.

5.3.16. Нести риск случайной гибели оборудования, переданного Подрядчиком под монтаж, материалов и комплектующих к ним в течение всего срока действия договора.

5.3.17. Обеспечивать сохранность материалов и конструкций, в т.ч. переданных Подрядчиком для производства работ, в течение всего периода работы на объекте.

5.3.18. Поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии со Стандартом системы экологического менеджмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001).

5.3.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

5.3.20. Незамедлительно уведомить представителя Подрядчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мер по скорейшему устранению последствий происшествия; задержки сроков окончания работ, выполняемых в «технологические окна».

5.3.21. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве Работ по настоящему Договору.

5.3.22. Нести в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный ОАО «РЖД» (Заказчику), в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия Субподрядчика.

5.3.23. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Субподрядчика нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и других упущений.

5.3.24. Устранять в возможно короткие сроки все выявленные в процессе Работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя ОАО «РЖД» (Заказчика), органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки Объекта в эксплуатацию.

5.3.25. Письменно известить Подрядчика за 3 рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ Подрядчиком и составления актов освидетельствования этих скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Подрядчика, то по требованию Подрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный Субподрядчиком срок, Субподрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Подрядчика производится за его счет.

5.3.26. Для заключения настоящего Договора Субподрядчик обязан информационную справку, содержащую сведения о владельцах Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредоставления Субподрядчиком вышеуказанных сведений и документов, Подрядчик вправе отказаться от заключения Договора. Субподрядчик обязан предоставлять информацию Подрядчику об изменениях в составе владельцев Субподрядчика, включая конечных бенефициаров и (или) в исполнительных органах, в срок не позднее чем через пять календарных дней после таких изменений. В случае неисполнения Субподрядчиком вышеуказанной обязанности Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

 

Статья 6. Гарантии качества по сданным работам.

 

6.1. Субподрядчик обеспечивает наличие систем менеджмента качества и экологического менеджмента на базе международных стандартов ИСО серий 9000 и 14000, а также OHSAS 18000 (охрана здоровья и безопасность персонала).

6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.

6.3. Субподрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 6.4, и несет ответственность за отступление от них.

6.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации Объекта.

6.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

6.7. Качество и гарантийный срок смонтированного на Объекте оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции и гарантии, предоставляемой производителем оборудования.

6.8. При отказе Субподрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Подрядчика, Подрядчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается экспертной комиссией или арбитражным судом. Оплата работ осуществляется за счет виновной стороны.

6.9. При проведении Подрядчиком и (или) иными контролирующими организациями проверок исполнения договорных обязательств Субподрядчика к участию в таких проверках и дачи объяснений привлекаются уполномоченные представители Субподрядчика.

6.10. За 3 календарных дня до проведения проверки Подрядчик направляет письменное уведомление в адрес Субподрядчика (посредством почтовой, факсимильной либо электронной связи, согласно реквизитам, указанным в настоящем договоре), содержащее информацию о дате, месте и времени проведения проверки.

Для участия в проведении проверки Субподрядчик направляет своего представителя (представителей), имеющего соответствующие документально подтвержденные полномочия, в том числе и право на подписание акта о выявлении недостатков выполненных работ.

6.11. В случае выявления Подрядчиком и (или) иными контролирующими организациями в рамках проведения проверки недостатков выполненных работ составляется соответствующий акт, подписываемый представителями Подрядчика и Субподрядчика, принимавшими участие в проверке и имеющими соответствующие полномочия. При отсутствии представителей Субподрядчика, надлежаще уведомленного о дате, месте и времени проведения проверки, акт оформляется Подрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу равную двусторонне подписанному документу.

Оформление и подписание Подрядчиком акта о выявлении недостатков выполненных работ не лишает Подрядчика права ссылаться в последующем на любые иные недостатки в принятых результатах работ, не поименованные в указанном акте, в том числе и на те, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работ (явные недостатки).

6.12. В случае несогласия с претензиями Подрядчика и иных контролирующих организаций относительно выявленных нарушений по качеству и (или) объему выполненных работ проводится процедура контрольного осмотра и (или) обмера с участием соответствующей независимой специализированной организации, выбранной Подрядчиком и привлекаемой по заключаемому с ним договору.

Расходы Подрядчика на процедуру контрольного осмотра и (или) обмера с привлечением соответствующей независимой специализированной организации компенсируются за счет Субподрядчика, за исключением случаев, когда установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы несет Подрядчик.

6.13. При производстве процедуры контрольного осмотра и (или) обмера используется (в том числе) Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 (утв. постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1). Подготовка и проведение процедуры контрольного осмотра и (или) обмера осуществляется с учетом требований, предусмотренных пунктом 6.10. настоящего Договора.

6.14. По итогам проведения контрольного осмотра и (или) обмера, с учетом мнения специализированной организации, составляется соответствующий акт, подписываемый обеими сторонами Договора (уполномоченными представителями сторон). При отсутствии представителей Субподрядчика, надлежаще уведомленного о дате, месте и времени проведения проверки, акт оформляется Подрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу равную двусторонне подписанному документу.

Оформление и подписание Подрядчиком акта об итогах проведения контрольного осмотра и (или) обмера не лишает Подрядчиком права ссылаться в последующем на любые иные недостатки в принятых результатах работ, не поименованные в указанном акте, в том числе и на те, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работ (явные недостатки).

6.15. После оформления акта о выявлении недостатков работ, предусмотренного пунктом 6.11. настоящего Договора, и (или) акта об итогах проведения контрольного осмотра и (или) обмера, предусмотренного пунктом 6.14. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика безвозмездного устранения данных недостатков, либо возврата денежных средств, уплаченных Подрядчиком за работы, содержащие указанные недостатки. Подрядчик также имеет право привлечь другую подрядную организацию для устранения выявленных недостатков, с последующим возмещением за счет Субподрядчика понесенных Подрядчиком расходов и иных убытков, связанных с устранением выявленных недостатков.

 

Статья 7. Имущественная ответственность сторон.

 

7.1. Субподрядчик несет полную ответственность за риск случайного повреждения или уничтожения этапа, комплекса работ или его части до подписания Акта рабочей комиссии за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Субподрядчик не имеет права продавать, передавать, удерживать завершенный или незавершенный этап или комплекс работ, а также проектную (проектно-сметную) документацию на строительство объекта третьей стороне без письменного разрешения Подрядчика.

7.3. За задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы Подрядчик выплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки начиная с 41 дня после подписания Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, но не более 10 % от суммы подлежащей оплате.

7.4. За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, отдельных этапов работ (срыв графика работ) последний уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от стоимости недовыполненных работ за каждый календарный день просрочки.

7.5. За нарушение Субподрядчиком сроков предоставления документов, форм, указанных в п.3.1.2. настоящего Договора, Субподрядчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, предъявленных к приемке, за каждый день просрочки исполнения указанного обязательства.

7.6. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случаях неявки Субподрядчика – односторонним актом, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 0,1 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ и конструкций.

7.7. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Субподрядчику имущества Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 50 000,00 рублей за каждый день просрочки.

7.8. За отступления от проектных решений, предусмотренных в рабочей и/или проектной документации, переданной Субподрядчику для производства работ по настоящему Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф, в размере 10% (Десяти процентов) от договорной цены.

7.9. Субподрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками Субподрядчика, третьими физическими и юридическими лицами (состоящими с Субподрядчиком в договорных отношениях) повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, кабелей СЦБ на железных дорогах, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенного в пределах территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора в течение всего срока их проведения, от момента предоставления строительной площадки Субподрядчику для начала производства работ и вплоть до подписания Акта рабочей комиссии, в связи с чем, Субподрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок (согласованный с Подрядчиком) устранить выявленные повреждения либо возместить Подрядчику расходы по приобретению материалов и (или) оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению повреждений, выполненных привлеченной Подрядчиком организацией.

7.10. Подрядчик и Субподрядчик самостоятельно определяют необходимость и целесообразность начисления штрафных санкций по договору: они в праве не начислять и не взыскивать штрафные санкции по договору.

7.11. В случае появления ситуации, ведущей к срыву сроков строительства по вине Субподрядчика Подрядчик, оставляет за собой право привлечь к устранению недостатков или завершению работ стороннюю организацию за счет Субподрядчика.

7.12. Применение любой меры ответственности, предусмотренной договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчета суммы ущерба (неустойки, иных санкций). Направление указанного уведомления является обязательным условием.

7.13. Уплата неустоек (иных санкций), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.14. По всем остальным вопросам, не упомянутым в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

 

Статья 8. Расторжение договора.

 

8.1.Подрядчик вправе расторгнуть с Субподрядчиком договор в следующих случаях:

- задержки Субподрядчиком начала производства работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Подрядчика,

- невыполнение месячного плана объема работ (как в стоимостном выражении, так и в физическом объеме) в соответствии с Календарным графиком производства работ или систематическая (3 раза в течение года) корректировка месячных планов работ в сторону уменьшения по инициативе Субподрядчика.

- нарушения Субподрядчиком технологии производства работ, если это ведет к снижению качества работ по сравнению с предусмотренным проектом и требованиями СНиП.

- выполнение Субподрядчиком работ с использованием материалов и конструкций, не предусмотренных проектом и не согласованных с Подрядчиком и Проектной организацией.

-выполнение Субподрядчиком работ без оформления разрешительной и исполнительной документации.

- выполнение Субподрядчиком работ без соблюдения правил техники безопасности, пожарной безопасности, требований экологии и санитарных норм.

- при аннулировании или приостановке допуска Субподрядчика на строительную деятельность.

- нецелевое использование средств финансирования.

- несоблюдения Субподрядчиком строительных норм и правил в части качества строи­тельно-монтажных работ;

- выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной документа­ции, без согласования таких отступлений с представителем Подрядчика;

- при остановке Субподрядчиком строительства на срок более 30 дней по независя­щим от Подрядчика причинам;

- однократного грубого нарушения установленных проектом организации строитель­ства правил ведения строительства и выполнения отдельных видов работ;

- не устранения недостатков Работ в срок более чем 2 (Два) месяца;

- несоблюдением Субподрядчиком или субподрядными организациями, привлекаемыми для выполнения отдельных специальных работ требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;

- объявления Субподрядчика банкротом в установленном Законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления;

8.2.Субподрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- при остановке работ Подрядчиком по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более 2-х месяцев.

- финансовой несостоятельности Подрядчика,

- аннулировании и/или приостановке действия допуска на осуществление функций Подрядчика.

8.3. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой стороне письменное уведомление, на которое другая сторона должна ответить в течение 10 дней, при оставлении уведомления без ответа Договор считается расторгнутым через месяц (30 календарных дней) со дня отправки уведомления.

8.4. При расторжении договора незавершенное производство передается Подрядчику в течение пяти дней с момента расторжения договора.

 

Статья 9. Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ

 

9.1. Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Субподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Субподрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Субподрядчиком методов производства Работ. Субподрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды (иные отходы) не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Форс-мажорные обстоятельства.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

10.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок и предоставить документы компетентных органов, подтверждающие наличие данных обстоятельств. После чего, стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 2-х месяцев, то договор может быть расторгнуть в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон.

 

Статья 11. Особые условия.

11.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением сторон.

11.2. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик. В случае если экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

11.3. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашения – передачей на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

11.5. Любое увед