Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 11 раздела 4 главы V настоящей документации об электронном аукционе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка на участие в нем:

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участника электронного аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 44-ФЗ, подпунктами 1-6 пункта 19 раздела 17 главы V настоящей документации об электронном аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, обязан направить уведомление участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку на участие в электронном аукционе;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в электронном аукционе и документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участника электронного аукциона, подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в электронном аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника электронного аукциона и поданной им заявки требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в электронном аукционе требованиям 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе;

4) контракт заключается с участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ в порядке, установленном разделом 19 главы V настоящей документации об электронном аукционе

Такое решение заказчика согласовывается с органом местного самоуправления муниципального района, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, по цене, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта. Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2013 г. № 537 «Об утверждении порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом срок согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты поступления обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 8 раздела 15 главы V настоящей документации об электронном аукционе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6 раздела 15 главы V настоящей документации об электронном аукционе, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 44-ФЗ, подпунктами 1-6 пункта 19 раздела 17 главы V настоящей документации об электронном аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, обязан направить уведомление единственному участнику электронного аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника электронного аукциона и документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии единственного участника электронного аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе, которым не соответствует эта заявка;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника электронного аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в электронном аукционе требованиям 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе;

4) контракт с единственным участником электронного аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в электронном аукционе признаны соответствующими требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ, подпунктом 4 пункта 1 настоящего раздела документации об электронном аукционе в порядке, установленном разделом 19 главы V настоящей документации об электроном аукционе.

3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 20 раздела 17 главы V настоящей документации об электронном аукционе в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 20 раздела 17 главы V настоящей документации об электронном аукционе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками, а также документы участников электронного аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 44-ФЗ, подпунктами 1-6 пункта 19 раздела 17 главы V настоящей документации об электронном аукционе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, обязан направить уведомления участникам электронного аукциона;

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в электронном аукционе его участников и документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов электронного аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе или о несоответствии участников электронного аукциона и данных заявок требованиям 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации об электронном аукционе;

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на участие в электронном аукционе требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе или о несоответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок требованиям 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе;

4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ, подпунктом 4 пункта 1 настоящего раздела документации об электронном аукционе в порядке, установленном разделом 19 главы V настоящей документации об электронном аукционе, с участником электронного аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в электронном аукционе, если несколько участников электронного аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе;

б) единственным участником электронного аукциона, если только один участник электронного аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 44-ФЗ и документации об электронном аукционе.

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА Аукцион в электронной форме на выполнение работ по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей с заменой водонапорной башни в х.Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области»
Наименование объекта закупки (предмет контракта):	Выполнение работ по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей с заменой водонапорной башни в х.Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области»
Заказчик:	Администрация Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области Почтовый адрес:403915, Волгоградская область, Новониколаевский район, х. Алексиковский, ул. Спортивная 7 Телефон:8(84444) 6-53-38 Факс: 8(84444) 6-55-24, Контактное лицо: Русанова Ольга Ивановна E-mail: [email protected]
Контрактная служба, контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта:	Контрактный управляющий: Русанова Ольга Ивановна, назначена распоряжением Администрация Алексиковского сельского поселения №73а от 11.08.2014г.
Адрес электронной площадки в сети "Интернет":	http://www.sberbank-ast.ru
Источник финансирования заказа:	Средства Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района, в том числе за счет бюджетов разных уровней и внебюджетных источников на 2015-2016 гг. Лимит финансирования на оплату подрядных работ: 2015 г. – 22 099,5 тыс. руб. 2016 г. – 5 226,6 тыс. руб.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:	21 августа 2015 г. в 10 час.00 мин. (по московскому времени)
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукцион:	24 августа 2015 г.
Дата проведения электронного аукциона:	27 августа 2015 г.
Классификация по КБК:	941 0502 1607010 414 310- 15319,4 т.р. 941 0502 1605018 414 310 – 9796,7 т.р. 941 0502 9900102 414 310 – 2210,0 т.р.
Классификация товаров, работ и услуг, являющихся объектом закупки, по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (ОКПД):	45.21.41.112 Работы общестроительные по прокладке местных сетей холодного водоснабжения из полимерных материалов, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам
Начальная (максимальная) цена контракта:	27 326 140 (двадцать семь миллионов триста двадцать шесть тысяч сто сорок) рублей
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием используемого метода:	Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода. Основанием для определения начальной максимальной цены контракта, является проектная документация по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с заменой водонапорной башни в х.Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области», разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «Теплогазпроект».
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со ст. 14 44-ФЗ:	Не установлены
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со ст. 28 44-ФЗ	Не установлены
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 44-ФЗ	Не установлены
Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии со ст. 30 44-ФЗ	Преимущество в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации не установлено. Установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15 процентов от цены контракта.
Прилагаемая документация:	Сметная документация, Проектная документация, Требования к техническим характеристикам основных используемых материалов.
Порядок формирования цены контракта:	Цена Контракта определяется на основании Сметной документации, включает стоимость материалов, трудозатраты, НДС (в том случае, если Подрядчик является плательщиком НДС), другие налоги и иные затраты, предусмотренные Контрактом, т.е. является конечной. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях: - при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего Контракта; - если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный настоящим контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный настоящим Контрактом объем работ не более чем на десять процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации; - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе:	С 24.07.2015 по 18.08.2015
Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе:	Обеспечение заявки в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 273 261 (двести семьдесят три тысячи двести шестьдесят один) рубль 40 копеек.
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта:	Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 366 307 (один миллион триста шестьдесят шесть тысяч триста семь) рублей. Обязательства по Контракту обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 44-ФЗ, раздела 22 главы V документации об электронном аукционе, или внесением денежных средств на счет Администрации Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области Реквизиты счета: УФК по Волгоградской области (Администрация Алексиковского сельского поселения Новониколаевского муниципального района Волгоградской области, л/с 05293031000) ИНН 3420009883 КПП 342001001 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г.ВОЛГОГРАД БИК 041806001 р/с 40302810200003000540 ОКТМО 18640404 Назначение платежа требуется указать: «Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона № _____(указать номер и наименование электронного аукциона), _________________(указать наименование участника электронного аукциона)». Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с 44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 44-ФЗ, раздела 23 главы V настоящей документации об электронном аукционе. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечении исполнения контракта не требуется. В случае, если надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Контракту обеспечивается предоставлением банковской гарантии, то такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.ст. 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. В случае, если надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Контракту обеспечивается внесением денежных средств, то после исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта в течение 7 (семи) рабочих дней со дня окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Более подробная информация изложена в разделах 21-22 главы V настоящей документации об электронном аукционе.
Требования о соответствии участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ:	В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Требования к участникам закупки 1). Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы: Наличие СРО   Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам, работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Перечнем видов работ, согласно Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства": п. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);   п. 33.7. «Объекты водоснабжения и канализации».   С правом заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору соответствует стоимости размещаемого заказа.   2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 7) В течение двух лет с о дня вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ заказчик устанавливает при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления настоящего Федерального закона 44-ФЗ. (в соответствии с 94-ФЗ от 21.05.2005г. и 44-ФЗ от 05.04.2013г.;)
Место выполнения работ:	Волгоградская область, Новониколаевский район, х. Алексиковский
Форма, сроки и порядок оплаты работ:	Оплата выполненных работ по Контракту производится Заказчиком в следующем порядке: В 2015 году оплата осуществляется в сумме до 22 099,5 тыс. руб. за счет субсидии муниципальному образованию и средств местного бюджета. В 2016 году оплата за выполненные строительно-монтажные работы осуществляется за счет средств местного бюджета до 31.12.2016г. сверх суммы указанной в предыдущем абзаце. Оплата по контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Сроки выполнения работ:	Работы, предусмотренные контрактом, должны быть выполнены в следующие сроки: Конечный срок выполнения работ – до 15 ноября 2015 года. Сроки выполнения отдельных этапов работ по контракту определяются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, предоставляемым Подрядчиком.
Права и обязанности Заказчика:	Заказчик обязан: 1. В течение 2 (двух) календарных дней со дня подписания сторонами контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи проектную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту, соответствующую требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами контракта назначить ответственного представителя строительного контроля Заказчика и уведомить об этом Подрядчика. 3. Оплатить результат выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 3 контракта. 4. Своими силами или посредством привлечения организации осуществить экспертизу результата выполненных работ на соответствие условиям контракта и совместно с представителем Подрядчика произвести приемку результата выполненных Подрядчиком работ по контракту в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 контракта. 5. В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных их недостатков, немедленно сообщить об этом Подрядчику. Отступления от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки оформляются актом о выявлении недостатков, который составляется и подписывается Сторонами в порядке, установленном разделом 6 контракта. 6. Осуществлять в установленном законом порядке строительный контроль за выполнением работ по контракту в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий в порядке, установленном Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. 7. При получении от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ приступить к приемке результата выполненных Подрядчиком работ. 8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных п.1.1 контракта, в их части соответствия условиям контракта провести экспертизу своими силами или посредством привлечения организации. Заказчик вправе: 1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика, в том числе: - проводить проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по контракту, и достоверности документирования его результатов; - осуществлять контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации, общего и специального журналов учета выполнения работ; - запрещать Подрядчику применение неправильно складированных и хранящихся материалов, изделий, конструкций и оборудования. 2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Права и обязанности Подрядчика:	Подрядчик обязан: 1. Принять от Заказчика проектную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту, по акту приема-передачи в течение 2 (двух) календарных дней со дня подписания сторонами контракта. 2. В течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания сторонами контракта представить на согласование Заказчику график производства работ, а также проект производства работ, подготовленный в соответствии с требованиями действующего законодательства. 3. В течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания сторонами контракта назначить лицо, ответственное за выполнение работ по контракту, и уведомить об этом Заказчика. 4. Выполнить работы, предусмотренные контрактом, в соответствии с проектной документацией, сводным сметным расчетом стоимости строительства (приложение №2, №3 к контракту), обязательными для сторон строительными нормами и правилами, а также обеспечить выполнение работ по контракту материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием. 5. В течение 2 (двух) рабочих со дня подписания сторонами контракта произвести работы по выносу в натуре линий регулирования застройки и по созданию геодезической разбивочной основы. 6. Не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания выполнения работ по контракту представить Заказчику исполнительную съемку, техническую документацию подтверждающую выполнение проектных решений (справки о выполнении технических условий, технические паспорта, кадастровые паспорта, результаты лабораторных исследований и испытаний). 7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной нецелесообразности продолжения работ. 8. Представлять по письменному требованию Заказчика в установленный им срок сведения о ходе и состоянии выполняемых работ. 9. Соблюдать при выполнении работ по контракту требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике пожарной безопасности. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование или не выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 10. Сдать Заказчику результаты выполненных работ в порядке и сроки, установленные разделом 4 контракта. 11. В случае выявления в результате выполненных работ недостатков своими силами и за свой счет устранить недостатки результата выполненных работ в порядке и сроки, установленные п. 6.5 контракта. 12. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком, если такие указания не противоречат условиям контракта и требованиям действующего законодательства. 13. Использовать при выполнении работ материалы, указанные в проектной документации, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации и имеющие все необходимые сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество. 14. В случае обнаружения недостатков результата выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного разделом 9 контракта, устранять недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком в акте о наличии выявленных недостатков, подписанном сторонами. После окончания работ по устранению недостатков сторонами составляется акт об устранении выявленных недостатков. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания сторонами акта об устранении выявленных недостатков. Акт о наличии выявленных недостатков в течение гарантийного срока составляется и подписывается сторонами в порядке, установленном разделом 6 контракта. 15. Вести исполнительную документацию в составе и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, в том числе приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (далее – приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128). 16. Вести общий и специальный журналы учета выполнения работ в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 17. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по контракту в порядке, установленном Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». 18. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала выполнения работ с использованием материалов, изделий, конструкций и оборудования предоставить Заказчику копии сертификатов, паспортов, а также результатов экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, проведенных Подрядчиком в рамках осуществления проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по контракту. 19. При выявлении Подрядчиком по результатам проведенной им проверки качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ по контракту, несоответствия указанных материалов, изделий, конструкций и оборудования установленным требованиям, приостановить работы с применением данных материалов, изделий, конструкций и оборудования и сообщить Заказчику о приостановлении работ и причинах их приостановления в течение 1 (одного) календарного дня с момента приостановления работ. 20. Обеспечить складирование и хранение применяемых материалов, изделий и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на данные материалы, изделия и конструкции. В случае выявления нарушений установленных правил складирования и хранения материалов, изделий и конструкций Подрядчик обязан немедленно устранить указанные нарушения. Подрядчик обязан приостановить применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Заказчиком. 21. Совместно с Заказчиком проводить процедуру освидетельствования скрытых работ в порядке, установленном разделом 5 контракта. 22. Не выполнять последующие работы по контракту до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ и составления в установленном законом порядке акта освидетельствования скрытых работ. 23. Суммы, предусмотренные на непредвиденные расходы, в пределах сумм, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства, определенных в приложении № 3 к контракту, использовать по письменному согласованию с Заказчиком. 24. После выполнения непредвиденных работ в объемах, согласованных с Заказчиком, направить Заказчику акт приема-передачи выполненных непредвиденных работ. 25. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ по контракту до приемки Заказчиком результата выполненных по контракту работ. 26. Возместить вред, причиненный третьим лицам при выполнении работ, предусмотренных контрактом. 27. В период выполнения работ по контракту обеспечить уборку территории строительной площадки и пятиметровой прилегающей зоны, своевременно вывозить бытовой и строительный мусор, снег, а также соблюдать иные требования по благоустройству территории при выполнении работ по строительству объекта капитального строительства,. 28. Вместе с результатом выполненных работ передать Заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата выполненных по контракту работ, исполнительную документацию, общий и специальный журналы учета выполнения работ, а также возвратить Заказчику проектную документацию, переданную. Подрядчик вправе: 1. По соглашению с Заказчиком выполнить работы и сдать результат выполненных работ, являющихся предметом контракта, досрочно. 2. В случае возникновения у Подрядчика предусмотренных разделом 9 контракта обязательств по уплате Заказчику неустойки (штрафов, пеней) в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, поручить Заказчику произвести уплату указанной неустойки (штрафов, пеней) в счет цены контракта. В этом случае оплата результата выполненных работ по контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы денежных средств, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней).
Сдача и приемка результата выполненных работ:	1. Сдача - приемка результата выполненных по контракту работ оформляется актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), который составляется ежемесячно соответственно унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 г. № 100 (далее – акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)) и подписывается сторонами. 2. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания выполнения работ за текущий месяц, но не позднее 23-го числа уведомляет Заказчика о приемке результата выполненных работ и направляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 2 (двух) экземплярах. 3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 контракта, осуществляет приемку результата выполненных работ, проводит экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных п.1.1 контракта, в части их соответствия условиям контракта, после чего направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 4. По результатам выполненных работ с момента начала строительства Подрядчик предоставляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме(КС-3) 5. В случае выявления при приемке результата выполненных работ недостатков Заказчик одновременно с актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с указанием в нем о наличии выявленных недостатков направляет Подрядчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны акта о выявленных недостатках, с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного акта возвращает Заказчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта о выявленных недостатках. 6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявленными Заказчиком требованиями в отношении недостатков в результате выполненных работ, Подрядчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Заказчика акта о выявленных недостатках должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несёт Подрядчик. 7. В случае если Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного в п. 6.6 контракта акта не вернет Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр акта о выявленных недостатках и не назначит экспертизу, акт о выявленных недостатках считается подписанным Подрядчиком. 8. После устранения выявленных в результате выполненных работ недостатков, перечисленных в акте о выявленных недостатках, приёмка результата выполненных работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.6.5 контракта. 9. После выполнения Подрядчиком работ по контракту в полном объеме Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания выполнения работ уведомляет Заказчика о приемке результата выполненных работ и направляет Заказчику акт о приемке результата выполненных работ в 4 (четырех) экземплярах. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта о приемке результата выполненных работ осуществляет приемку результата выполненных работ и направляет Подрядчику подписанный акт о приемке результата выполненных работ.
Гарантийный срок:	1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие результата выполненных работ показателям, указанным в проектной документации, переданной Подрядчику Заказчиком согласно п. 5.2.1 контракта, и требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к качеству работ, являющихся предметом контракта. 2. Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки результата выполненных работ, при условии отсутствия выявленных в результате выполненных работ недостатков. 3. В случае обнаружения Заказчиком возникших в течение гарантийного срока недостатков в результате выполненных работ Подрядчик устраняет недостатки в срок, указанный Заказчиком в требовании об устранении выявленных недостатков, направленном Подрядчику в письменной форме.
Материалы, оборудование и выполнение работ:	1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по Контракту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектной документацией. 2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества (декларации о соответствии), технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов качества (деклараций о соответствии), технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) календарных дня до начала выполнения работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 3. Заказчик и Инженерная организация вправе давать Подрядчику письменное предписание: а) об удалении с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Проектной документации и условиям Контракта; б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Контракта.
Скрытые работы:	1. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ, который составляется в 2 (двух) экземплярах соответственно образцу, утвержденному приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, и подписывается Сторонами. 2. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с момента окончания выполнения скрытых работ письменно уведомляет Заказчика о дате и времени проведения процедуры освидетельствования скрытых работ, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения указанной процедуры, а также представляет Заказчику исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ. 3. В случае выявления при проведении процедуры освидетельствования скрытых работ недостатков выполненных работ акт освидетельствования скрытых работ Заказчиком не подписывается и выполнение последующих работ по контракту не разрешается до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления недостатков выполнения скрытых работ направляет Подрядчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны акта о выявленных недостатках с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного акта возвращает Заказчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта о выявленных недостатках. 4. В случае если Подрядчик не согласен с предъявленными Заказчиком требованиями в отношении недостатков выполнения скрытых работ, Подрядчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Заказчика акта о выявленных недостатках должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несёт Подрядчик. 5. В случае если Подрядчик в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения указанного в п. 6.5 контракта акта не вернет Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр акта о выявленных недостатках и не назначит предусмотренную п. 6.4 контракта экспертизу, акт о выявленных недостатках считается подписанным Подрядчиком. 6. После устранения выявленных в результате выполнения скрытых работ недостатков, перечисленных в акте о выявленных недостатках, процедура освидетельствования скрытых работ осуществляется повторно в порядке, предусмотренном п.п. 6.2 - 6.5 контракта. 7. В случае проведения Подрядчиком процедуры освидетельствования скрытых работ и составления акта освидетельствования скрытых работ в отсутствие Заказчика при неисполнении Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 6.2 контракта, Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить за свой счет повторное проведение процедуры освидетельствования указанных скрытых работ с участием Заказчика, а также повторное выполнение последующих работ.
Количество товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги:	Полная информация об объемах и характеристиках услуг указана в Прилагаемой документации, которая является неотъемлемой частью документации об электронном аукционе к данному аукциону.
Указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара, используемого при выполнении работ, или наименование производителя товара:	Отсутствует в настоящей документации об электронном аукционе. Примечание: возможные товарные знаки в Прилагаемой документации, необходимо читать как товарный знак или эквивалент. Не следует принимать во внимание указанные в Прилагаемой документации сведения о производителе товаров, месте их происхождения, а также возможные указания на производителя товаров.
Прочие условия выполнения работ указаны в проекте контракта, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации об электронном аукционе (Приложение № 2 к настоящей документации об электронном аукционе)
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей с заменой водонапорной башни в х.Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области» Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника электронного аукциона, подавшего заявку на участие на выполнение работ по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей с заменой водонапорной башни в х.Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области», на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Приложении № 5 к документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.   При этом требуется указать конкретные показатели используемого товара в требуемых единицах измерения. Участник электронного аукциона должен указать точные характеристики товара, используемого при выполнении работ, с соблюдением всех требований, указанных в Приложении № 5. Рекомендуемая форма первой части заявки* № п/п Наименование используемого товара Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой работы, установленным заказчиком требованиям Наименование места происхождения товара или наименование производителя используемого при выполнении работ товара Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)                     …         * Форма заявки может не соответствовать приведенной таблице, но при этом первая часть заявки должна содержать все конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в разделе Приложении № 5 к документации об электронном аукционе, а также наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.