ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту юридического адреса «Заказчика» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, он уплачивает «Заказчику» неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

11.4. Если «Подрядчик» не соблюдает сроки выполнения работ, по причинам, не зависящим от Заказчика; нарушает условия по качеству выполнения работ в соответствии с документацией, техническими условиями, действующими нормами и правилами, «Заказчик» вправе расторгнуть контракт по письменному соглашению сторон, предупредив «Подрядчика» за 10 дней.

11.5. Если любая из статей настоящего контракта или ее часть окажется недействительной вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в настоящем контракте, при этом остальные остаются в силе.

11.6. Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами Сторон и действует до 15 октября 2011г., а по взаиморасчетам до полного их завершения.

12.2. Изменения, дополнения условий контракта, досрочное прекращение его действия или расторжение производится по письменному соглашению Сторон, кроме случаев, оговоренных в настоящем контракте или по основаниям, предусмотренным в законодательстве Российской Федерации.

12.3. В случае выполнения «Подрядчиком» неоднократно менее 50% объемов работ, предусмотренных заданием, «Заказчик» может по согласованию сторон отказаться от дальнейшего исполнения контракта, потребовать возмещения убытков.

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	«Заказчик»	«Подрядчик»
ИНН
КПП
Полное наименование предприятия	Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка»
Краткое наименование предприятия	МУ «УГС г. Липецка»
Государство	Россия
Почтовый индекс
Населенный пункт	г. Липецк
Адрес в населенном пункте	ул. Космонавтов, дом 42/3
Контактный телефон и Ф.И.О. (отв. исполнителя)	Т.А. Ноздрина (4742) 21-10-40
Телефакс (отдел, подразделение)	21-10-20 – приемная
Электронная почта (отдел, подразделение)	[email protected]
ОКПО
ОКВЭД	74.14
ОКАТО
ОКОПФ
ОКФС
Номер расчетного счета	УФК по Липецкой области (Департамент финансов администрации города Липецка (Муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» л/сч. 03133000380)) р/с40204810700000000002
Наименование банка	ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области, г. Липецк
БИК
Почтовый индекс банка
Населенный пункт	г. Липецк
Адрес банка в населенном пункте
Номер корсчета

ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ:

1. Перечень ремонта автомобильных дорог общего пользования в городе Липецке (приложение№1);

2. Техническое задание (приложение №2);

3. Сметный расчет (приложение №3).

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

М.П. _________________ М.П. ____________________

 

Приложение №2

к муниципальному контракту

№________________________

от «___» ______2011г

 

Техническое задание

Ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Липецке