Поставка товара осуществляется одной партией. Упаковка товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.6.4. Заказчик на месте поставки товара производит приемку поставленного товара по количеству, качеству и ассортименту, которая включает в себя: - проверку наличия /отсутствия внешних повреждений товара и/или его упаковки; - проверку соответствия наименования товара, его количества, функциональных характеристик (потребительских свойств) Спецификации на поставку товара (приложение 1 к контракту); 6.5. По окончании приемки представителем Заказчика подписывается товарная накладная. 6.6. Поставщик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке. 6.7. При наличии претензий и замечаний представитель Заказчика оформляет письменный мотивированный отказ от приемки поставленного Поставщиком товара, содержащий перечень недостатков и сроки их устранения, и направляет его Поставщику. 6.8. Право собственности на товары, полученные на условиях контракта, переходит к Заказчику с момента подписания Акта приемки-передачи товара. Для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза товара, предусмотренного контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком. 6.9. При исполнении настоящего контракта по согласованию Сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте. 6.10. Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность товара до момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара. 6.11. Днем исполнения обязательства по передаче товаров со стороны Поставщика считается его сдача полностью Заказчику и его приемка с подписанием Сторонами и утвержденного Акта приемки-передачи. 6.12. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере ____________ (___________) рублей, что составляет 2,5% от стоимости настоящего Контракта. 7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере____________ (___________) рублей, что составляет 10% от стоимости настоящего Контракта. 7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту.
8.1. Если в ходе поставки товара обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, массовые беспорядки и военные действия, а также запретительные меры государства и др.), которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные контрактом сроки, Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по контракту и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия контракта, либо об изменении условий контракта. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.
9.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в ходе исполнения настоящего контракта, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. 9.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.
10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 10.2. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта. 10.3. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого товара. 10.4. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении контракта. 10.5. Сроки и порядок расторжения контракта в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта установлен частями 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в этом случае для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта необходимо чтобы экспертами были подтверждены нарушения условий контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2014 г.
12.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. После заключения контракта Стороны вправе изготовить копии контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. 12.2. Все приложения к контракту являются его неотъемной частью. 12.3. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, контактной информации, банковских реквизитов или адресов одной из Сторон эта Сторона уведомляет другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения. Изменения банковских реквизитов или адресов Сторон контракта должны быть оформлены дополнительным соглашением к контракту, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон. 12.4. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 12.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
Приложение № 1 к контракту № ____ от «____» ______2014 г.
|
