Раздел 1.2. Информационная карта аукциона
Следующая информация и данные для настоящего электронного аукциона в отношении подлежащих закупке товаров, работ и услуг уточняют и дополняют положения Документации об аукционе. При возникновении противоречий, положения Информационной карты имеют приоритет над другими положениями настоящей Документации об аукционе.
| №
п/п
| Наименование
пункта
| Текст
пояснений
| | 1.
| Предмет муниципального контракта
| Выполнение работ по монтажу наружного(уличного) освещения по ул.Зеленая, ул.Линейная, ул. Центральная ст. Чапурники Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
| |
| Форма торгов
| Аукцион в электронной форме
| |
| Адрес электронной площадки в сети «Интернет»
| www.sberbank-ast.ru
| |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика
| Администрация Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области
4041860 Волгоградская область, Светлоярский район, пос. Кирова, ул. Кирова, 1а
Контактные лица:
По вопросам выполняемых работ, оплаты выполненных работ:
Глава Кировского сельского поселения – Корявченко Василий Петрович, Тел.8(84477)6-43-30, 6-42-36.
По вопросам размещения:
Главный специалист ОЭ,РП и ЗПП – Маринова Анастасия Андреевна
Ведущий специалист ОЭ,РП и ЗПП – Лушин Роман Евгеньевич
Номер контактного телефона: 8(84477)6-33-95
Адрес электронной почты: kontrakt@svyar.ru
| |
| Информация в соответствии п.10 ст.64 ЗФ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
| Руководитель контрактной службы: Кривов Э.М.
В состав контрактной службы входят специалисты следующих структурных подразделений Заказчика:
- юридического отдела,
- отдела по вопросам городского поселения,
- отдела экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей,
| |
| Место выполнения работ
| Волгоградская область Светлоярский район ст. Чапурники.
| |
| Объем работ
| Работы выполнить в соответствии с приложениями «Проект», «Техническое задание», требованиями и условиями муниципального контракта.
| |
| Срок выполнения работ
| Работы выполнить в течение 10 (Десять) календарных дней со дня подписания контракта.
| |
| Требования, предъявляемые к гарантийному сроку:
| Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня приемки работ на основании двухстороннего акта.
| |
| Начальная (максимальная) цена контракта
| 307 219 (Триста семь тысяч двести девятнадцать рублей) 00 копеек, в т.ч. НДС.
| |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
| Заказчиком выбран Метод определения начальной (максимальной) цены контракта: Проектно-сметный метод
| |
| Источник финансирования
| Средства бюджета Кировского сельского поселения.
| |
| Порядок формирования цены муниципального контракта
| Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с которым цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема товаров (объема Работ, услуг) и иных условий исполнения контракта.
| |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем
| Рубль Российской Федерации
| |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта
| Все расчеты производятся в российских рублях
| |
| Форма, сроки и порядок оплаты
| Оплата за выполненные работы (этапы работ) осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ согласно графика производства работ выполнения работ при условии наличия бюджетных средств, и на основании акта приемки выполненных работ КС - 2, подписанного Технадзором и Подрядчиком, и справки КС - 3, подписанной Заказчиком, Подрядчиком и Технадзором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.Оплата за выполненные работы производится до 31.12.2015 года. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
| |
| Требования к качеству товара
| В соответствии с требованиями и условиями муниципального контракта.
| | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК и ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
| |
| Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки
| В соответствии с ч.14 ст.44 ФЗ №44 обеспечение заявки может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств, в размере 1 (один) % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 3 072 (три тысячи семьдесят два) рубля 19 копеек. Средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: https://www.sberbank-ast.ru
Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.
| |
| Обеспечение исполнения контракта, срок и порядок его предоставления
| Требуется. Обеспечение исполнение контракта может быть представлено в виде (по усмотрению участника аукциона, с которым заключается контракт):
- безотзывной банковской гарантии;
- залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере:
30 (тридцать) % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 92 165 (Девяносто две тысячи сто шестьдесят пять) рублей 70 копеек, НДС не облагается. Срок внесения обеспечения – до момента заключения контракта. Порядок предоставления: способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Банковская гарантия должна быть безусловной, безотзывной и должна содержать указание что банк - гарант, гарантирует Заказчику - бенефициару безусловно выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения Контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения Контракта в случае, если Подрядчик - принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Контракту. Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт, исполнение которого она обеспечивает, в том числе указания на стороны контракта, предмет Контракта, срок действия Контракта и ссылку на протокол аукциона как основание заключения Контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копия договора о выдаче банковской гарантии, заверенной печатью Подрядчика.
Срок действия банковской гарантии должен не менее чем на два месяца превышать срок действия настоящего Контракта.
Если вследствие каких-либо причин банковская гарантия по настоящему Контракту перестала быть действительной, закончила своё действие или иным образом прекратила обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Контракту, а указанные обязательства не исполнены, Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанного выше обстоятельства обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере 30%от начальной (максимальной) цены контракта.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта (в случае обеспечения исполнения контракта денежными средствами): ИНН 3426011039, КПП 342601001 Лицевой счет 05293036200, расчетный счет - 40302810300003000356 в ОТДЕЛЕНИИ ВОЛГОГРАД, БИК 041806001.
| | ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
| |
| Преимущества
| Преимущества предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не установлены.
| | 20.1
| Ограничения
| ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные не коммерческие организации не установлены
| |
| Обязательные требования
| 1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (при наличии);
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
| |
| Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:
| | 22.1
| при заключении контракта на выполнение работ:
| а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
| | 22.2
| Дополнительная информация
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
| | 22.3
| Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в электронном аукционе
| Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона №44, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (при наличии);
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. (Представление указанных документов не обязательно, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром)
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов.
| | СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
| |
| Срок подписания муниципального контракта
| Не ранее, чем через 10 календарных дней со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
Проект контракта составляется заказчиком путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
| |
| Изменение, расторжение контракта.
| В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости, за свой счет, в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки выполнения объема работ, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более, чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов Работ и иных условий Контракта;
если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объемы Работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объемов Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительного объема Работ или цена услуг при уменьшении предусмотренного Контрактом объема, выполняемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренные в контракте объемы Работ.
Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в порядке предусмотренном ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в следующих случаях:
задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектом
неоднократное неисполнение требований заказчика, предусмотренных Контрактом;
аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство данного вида работ.
Расторжение Контракта по обоюдному согласию Сторон считается действительным, если оно оформлено в письменном виде в форме соглашения к настоящему Контракту и подписано обеими Сторонами.
При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, в соответствии с подписанными актами выполненных работ.
Расторжение Контракта в судебном порядке по инициативе Подрядчика производится в случае остановки Заказчиком или по вине Заказчика выполнения работ на срок более двух месяцев по причинам, не зависящим от Подрядчика.
| |
| Условия признания
уклонения от
заключения контракта:
| Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:
- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта;
- нарушения срока направления протокола
разногласий;
- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения;
- признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной
| | ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ
| |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
| «20» июля 2015г.
| |
| Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
| «28» июля 2015г.
| |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
| «31» июля 2015г.
| |
| Дата проведения аукциона в электронной форме
| «03» августа 2015г.
Время начала проведения аукциона в электронной форме указывает оператор электронной площадки.
| |
| Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
| срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона
| |
| Антидемпинговые меры
| Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 ст. 37 ФЗ №44 или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 ФЗ №44.
| | | | | | Приложение
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...
|
Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...
|
Почему важны муниципальные выборы? Туристическая фирма оставляет за собой право, в случае причин непреодолимого характера, вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный...
Тема 2: Анатомо-топографическое строение полостей зубов верхней и нижней челюстей. Полость зуба — это сложная система разветвлений, имеющая разнообразную конфигурацию...
Виды и жанры театрализованных представлений
Проживание бронируется и оплачивается слушателями самостоятельно...
|
Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...
Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...
Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности.
1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности.
1.1. Международная безопасность (глобальная и...
|
|
